点击查看：2018年造价工程师《工程计价》考后真题及答案解析（1~36）
37.直接发承包项目如按初步设计总概算投资包干，其签约合同费应以( )为准。
A.经审批的概算投资总额
B.经审批的概算投资中与承包内容相对应的建筑安装费用
C.经审批的概算投资中与承包内容相对应部分的投资
D.经审批的概算投资汇总相对应的工程费
【答案】C
【解析】对于直接发包的项目，如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资(包括相应的不可预见费)为签约合同价。
【考点】发承包合同价款的确定。
38.关于施工招标文件的疑问和澄清，下列说法正确的是( )。
A.投标人可以口头方式提出疑问
B.投标人不得在投标截止前的15天内提出疑问
C.投标人收到澄清后的确认时间应按绝对时间设置
D.招标文件的书面澄清应发给所有投标人
【答案】D
【解析】A错误，投标人应以书面方式提出疑问;B错误，投标人需在投标截止前的15天内提出疑问;C错误，投标人收到澄清后的确认时间可以采用相对的时间，也可以采用绝对时间。
【考点】招标文件的澄清和修改。
39.关于工程量清单“量价分离”和“风险分担”的编制原则，下列说法正确的是( )。
A.招标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责
B.招标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责
C.投标人对已标价工程量清单中各分部分项工程量的准确性和完整性负责
D.投标人对已标价工程量清单中措施项目工程量的准确性和完整性负责
【答案】A
【解析】招标人对工程量清单中各分部分项工程或适合以分部分项工程项目清单设置的措施项目的工程量的准确性和完整性负责;投标人应结合企业自身实际、参考市场有关价格信息完成清单项目工程的组合报价，并对其承担风险。
【考点】工程量清单的编制。
40.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)关于招标工程量清单中暂列金额的编制，下列说法正确的是( )。
A.应详列其项目名称、计量单位，不列明金额
B.应列明暂定金额总额，不详列项目名称
C.不同专业预留的暂列金额应分别列项
D.没有特殊要求一般不列暂列金额
【答案】C
【解析】暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。此项费用由招标人填写其项目名称、计量单位、暂定金额等，若不能详列，也可只列暂定金额总额。由于暂列金额由招标人支配，实际发生后才得以支付，因此，在确定暂列金额时应根据施工图纸的深度、暂估价设定的水平、合同价款约定调整的因素以及工程实际情况合理确定。一般可按分部分项工程项目清单的10%〜15%确定，不同专业预留的暂列金额应分别列项。
【考点】招标工程量清单的编制内容。
41.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是( )。
A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调
B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价
C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布
D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝
【答案】D
【解析】A错误，招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调;B错误，招标人应当在招标时公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金;C错误，招标控制价应在招标文件中分布。
【考点】招标控制价的编制规定。
42.施工投标报价工作包括：①工程现场调查;②组建投标报价班子;③确定基础报价;④制定项目管理规划;⑤复核清单工程量，下列工作排序正确的是( )。
A.①④②③⑤
B.②③④①⑤
C.①②③④⑤
D.②①⑤④③
【答案】B
【解析】
【考点】投标报价的流程。
43.相较于在劳务市场招募零散的劳动力，承包人选择成建制劳务公司法人劳务分包具有( )的特点。
A.价格低，管理强度低
B.价格高，管理强度低
C.价格低，管理强度高
D.价格高，管理强度高
【答案】B
【解析】劳务询价主要有两种情况：一是成建制的劳务公司，相当于劳务分包，一般费用较高，但素质较可靠，工效较高，承包商的管理工作较轻;另一种是劳务市场招募零散劳动力，根据需要进行选择，这种方式虽然劳务价格低廉，但有时素质达不到要求或工效较低，且承包商的管理工作较繁重。
【考点】投标报价中的询价和工程量复核。
44.关于工程施工投标报价过程中的工程量复核，下列说法正确的是( )。
A.复核的准确程度不会影响施工方法的选用
B.复核的目的在于修改工程量清单中的工程量
C.复核有助于防止由于物资少购带来的停工待料
D.复核中发现的遗漏和错误影响招标人提出
【答案】C
【解析】复核工程量，要与招标文件中所给的工程量进行对比，注意以下几方面：
(1)投标人应认真根据招标说明、图纸、地质资料等招标文件资料，计算主要清单工程量，复核工程量清单。
(2)复核工程量的目的不是修改工程量清单，即使有误，投标人也不能修改工程量清单中的工程量，因为修改了清单将导致在评标时认为投标文件未响应招标文件而被否决。
(3)针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。
(4)通过工程量计算复核还能准确地确定订货及采购物资的数量，防止由于超量或少购等带来的浪费、积压或停工待料。
【考点】投标时的工程量复核。
45.招标工程量清单中某分部分项清单项目与某一计价定额子目的工作内容与计量规则一致，则确定该清单项目综合单价不可或缺的工作是( )。
A.计算工程内容的工程数量
B.计算工程内容的清单单位含量
C.计算措施项目的费用
D.计算管理费、利润和风险费用
【答案】D
【解析】当分部分项工程内容比较简单，由单一计价子项计价，且《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013与所使用计价定额中的工程量计算规则相同时，综合单价的确定只需用相应计价定额子目中的人、材、机费做基数计算管理费、利润，再考虑相应的风险费用即可。
【考点】综合单价的确定步骤。
46.根据《评标委员会和评标方法暂行规定》等，评标委员会发现的投标报价算数错误，应由( )进行修正。
A.评标委员会
B.招标监督机构
C.招标人
D.投标人
【答案】A
【解析】投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。
【考点】投标文件的澄清和修改。
47.某招标工程采用综合评估法评标，报价越低的报价得分越高，评分因素、权重比例、各投标人得分情况见下表。则推荐的第一中标候选人应为( )。
A.甲
B.乙
C.丙
D.甲或乙
【答案】A
【解析】综合评估法是指评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先;投标报价也相等的，由招标人自行确定。
【考点】详细评审的规定。
48.依法必须招标的项目，中标公示应包含的内容是( )。
A.评标委员会全体成员名单
B.所有投标人名单及排名情况
C.投标人的各评分要素的得分情况
D.中标候选人投标报名或开标时提供的业绩信誉情况(有业绩信誉条件的)
【答案】D
【解析】对中标候选人的公示需明确以下几个方面：
(1)公示范围。公示的项目范围是依法必须进行招标的项目，其他招标项目是否公示中标候选人由招标人自主决定。
(2)公示媒体：招标人在确定中标人之前，应当将中标候选人在交易场所和指定媒体上公示。
(3)公示时间(公示期)：招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。
(4)公示内容：招标人需对中标候选人全部名单及排名进行公示，而不是只公示排名第一的中标候选人。同时，对有业绩信誉条的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件或业绩信誉情况，应一并进行公示，但不含投标人的各评分要素的得分情况。
【考点】中标人的公示。
49.工程总承包的签约合同价中不包括暂估价，且发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程依法必须招标的，该专业工程应由( )招标确定分包人。
A.项目主管部门
B.发包人
C.承包人
D.发包人和承包人
【答案】D
【解析】发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。
【考点】工程总承包招标文件的编制内容。
50.工程总承包投标人进行标高金报价决策时，首先要进行的工作是( )。
A.对风险进行评估
B.价值增值分析
C.选择合理的风险费率
D.进行成本分析
【答案】B
【解析】确定风险费最重要的是计算风险费率，由于风险因素对总承包项目的影响甚大，如果预计的风险没有全部发生，则可能预留的风险费有剩余，这部分剩余和利润一同成为项目的盈余额，也就是价值增值的部分，如果风险费估计不足，就只有用利润来补贴，盈余额自然就减少，甚至有可能成为负值，导致项目的亏损。计算风险费率可以运用模糊综合评价法和层次分析法等进行计算。
【考点】工程总承包投标报价分析。
51.国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括( )。
A.国内标准工资，不包括国内附加工资和补贴
B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费
C.按当地市场预侧的工资预涨费
D.按当地工人保险费标准计算的保险费
【答案】D
【解析】出国期间的总费用包括出国准备到回国修整结束后的全部费用。主要包括：①国内工资，包括标准工资、附加工资和补贴;②派出工人的企业收取的管理费;③服装费、卧具及住房费;④国内、国际差旅费;⑤国外津贴费和伙食费;⑥奖金及加班费;⑦福利费;⑧工资预涨费，按我国工资现行规定计算，工期较短的工程可不考虑;⑨保险费，按当地工人保险费标准计算。
【考点】国际工程投标报价的计算。
52.关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是( )。
A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日
B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整
C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调价公式中，不再予以考虑
D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的.合同价款不予调整
【答案】C
【解析】A错误，不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第28天为基准日;B错误，基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，不予调整;D错误，承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款按不利于承包人的方向调整。
【考点】法规变化类合同价款的调整。
53.关于计日工费用的确认和支付，下列说法正确的是( )。
A.承包人应按照确认的计日工现场签证报告提出计日工项目的数量
B.发包人应根据已标价工程量清单中的工程数量和计日工单价确定
C.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格
D.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由承包人确定价格
【答案】A
【解析】B错误，发包人应根据已标价工程量清单中计日工单价和双方确认的工程数量计算;CD错误，已标价工程量清单中没有计日工单价的，参照工程变更的有关规定确定计日工单价。
【考点】计日工。
54.某项目施工合同约定，承包人承担的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息法调差，已知投标人投标价格、基准期发布价格为440元/t、450元/t，2018年3月的造价信息发布价为430元/t，则该月水泥的实际结算价格为( )元/t。
A.418
B.427.5
C.430
D.440
【答案】D
【解析】造价信息价为430元，下降未超过5%，结算仍按440元。
【考点】物价变化类合同价款的调整。
55.发包人在招标工程量清单中给定某工程设备暂估价，下列关于该工程设备价款调整的说法正确的是( )。
A.依法可不招标的项目，应由发包人组织采购，以采购价格取代暂估价
B.依法可不招标的项目，应由承包人按合同约定采购，以发包人确认后的价格取代暂估价
C.依法必须招标的项目，应由发包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价
D.依法必须招标的项目，应由承包人招标选择供应商，以中标价格取代暂估价
【答案】B
【解析】CD错误，依法必须招标的项目，应由双方通过招标方式选择供应商，以中标价格取代暂估价。
【考点】暂估价合同价款调整。
56.因不可抗力造成的下列损失，应由承包人承担的是( )。
A.工程所需清理、修复费用
B.运至施工场地待安装设备的损失
C.承包人的施工机械设备损坏及停工损失
D.停工期间，发包人要求承包人留在工地的保卫人员费用
【答案】C
【解析】因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期：
1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担;
2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;
3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担;
4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;
5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
【考点】不可抗力费用损失的承担原则。
57.某施工合同中的工程内容由主体工程与附属工程两部分组成，两部分工程的合同额分别为800万元知200万元。合同中对误期赔偿费的约定是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔费不超过合同总价款的5%，该工程主体工程按期通过竣工验收，附属工程延误30日历天后通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为( )万元。
A.1O
B.12
C.50
D.6
【答案】C
【解析】延误30天应赔偿2×30=60万元，但总赔偿费不超过合同价款的5%，总合同价为1000万，故最高为50万元。
【考点】误期赔偿的有关规定。
58.根据《标准施工招标文件》(2007年版)通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是( )。
A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备
B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格
C.发包人在工程竣工前提前占用工程
D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误
【答案】A
【解析】B、C选项可以索赔工期、费用和利润;D选项可以索赔工期。
【考点】索赔的有关规定。
59.某工程进度计划网络图上的工作X(在关键线路上)与工作Y(在非关键线路上)同时受到异常恶劣气候条件的彩响，导致X工作延误10天，Y工作延误15天，该气候条件未对其他工作造成影响，若Y工作的自由时差为20天，则承包人可以向发包人索赔的工期是( )天。
A.10
B.15
C.25
D.35
【答案】A
【解析】被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容。只有位于关键线路上工作内容的滞后，才会影响到竣工日期。但有时也应注意，既要看被延误的工作是否在批准进度计划的关键路线上'，又要详细分析这一延误对后续工作的可能影响。因为若对非关键路线工作的影响时间较长，超过了该工作可用于自由支配的时间，也会导致进度计划中非关键路线转化为关键路线，其滞后将影响总工期的拖延。此时，应充分考虑该工作的自由时间，给予相应的工期顺延，并要求承包人修改施工进度计划。
【考点】工期索赔的有关规定。
60.采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是( )。
A.从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣
B.从已完工成所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
C.从已完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣
D.从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣
【答案】C
【解析】采用起扣点计算法扣回预付款，从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，此后每次结算工程价款时，按材料所占比重扣减工程价款，至工程竣工前全部扣清。
【考点】预付款的相关规定。
61.关于安全文明施工费的支付，下列说法正确的是( )。
A.按总工期平均分摊安全文明施工费，与进度款同期支付
B.按合同建筑安装工程费分摊安全文施工费，与进度款同期支付
C.在开工后28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分与进度款同期支付
D.在正式开工前预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%
【答案】C
【解析】发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。
【考点】安全文明施工费的支付。
62.工程量清单计价项采用单价合同的，工程竣工结算编制中一般不允许调整的是( )。
A.分部分项工程的清单数量
B.安全文明施工费的清单总额
C.已标价工程量清单综合单价
D.总承包服务费清单总额
【答案】B
【解析】在采用工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的编制应当规定的计价原则如下：
(1)分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算;如发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算。
(2)措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算;如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。
(3)其他项目应按下列规定计价：
1)计日工应按发包人实际签证确认的事项计算;
2)暂估价应按发、承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500—2013的相关规定计算;
3)总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算;
4)施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算;
5)现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算;
6)暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算，如有余额归发包人。
(4)规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列人。
【考点】工程竣工结算的相关规定。
63.关于政府投资项目竣工结算的审核，下列说法正确的是( )。
A.单位工程竣工结算由承包人审核
B.单项工程竣工结算由承包人审核
C.建设项目竣工结算由发包人委托造价工程师审核
D.竣工结算文件由发包人委托具有相应资质的工程造价咨询机构审核
【答案】D
【解析】单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查;实行总承包的工程，由具体承包人编制，在总包人审查的基础上，发包人审查。单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。
【考点】工程竣工结算的编制和审核。
64.因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是( )。
A.临时工程拆除费
B.承包人未交付材料的货款
C.已实施的措施项目应付价款
D.承包人施工设备运离现场的费用
【答案】B
【解析】由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：
(1)合同中约定应由发包人承担的费用。
(2)已实施或部分实施的措施项目应付价款。
(3)承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。
(4)承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。
(5)承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。
【考点】工程竣工结算中合同解除的价款结算与支付。
65.某国内工程合同对欠付价款利息计付标准和付款时间没有约定，****欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是( )。
A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款放利率中的高值计息
B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日
C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日
D.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，按当事人起诉之日
【答案】A
【解析】对于发包人要求承包人垫资施工的项目，对于垫资施工部分的工程价款结算，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律间题的解释》提出了处理意见：)当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。
【考点】合同价款纠纷的处理原则。
66.工程造价鉴定取证工作中，下列鉴定项目委托人向鉴定机构提交的材料中，属于鉴定委托人转交的举证资料的是( )。
A.有效的施工合同
B.经审批的施工方案
C.当事人双方确认的现场签证
D.对争议事件各方当事人理由
【答案】C
【解析】委托人提交的资料。鉴定机构收集鉴定项目的鉴定依据时，应向鉴定项目委托人提出具体书面要求，其内容包括：
①与鉴定项目相关的合同、协议及其附件;
②相应的施工图纸等技术经济文件;
③施工过程中施工组织、质量、工期和造价等工程资料;
④存在争议的事实及各方当事人的理由;
⑤其他有关资料。
鉴定委托人向鉴定机构转交，但要求鉴定机构对资料有效性进一步认定的资料称为鉴定委托人转交的举证资料。鉴定委托人向鉴定机构交付、能直接用作鉴定依据的资料称为鉴定资料。
【考点】工程造价的鉴定。
67.依据《建设项目过程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-0216)订立的工程总承包合同，采用的合同价款形式是( )。
A.固定单价
B.可调单价
C.固定总价
D.可调总价
【答案】C
【解析】依据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》GF—2011—0216(以下简称《总承包合同示范文本》)订立的工程总承包合同，采用的是固定总价合同形式，除发包人确认的工程变更、价格调整和索赔款项外，合同价格不做调整。
【考点】工程总承包合同价款的结算。
68.根据FIDIC《施工合同条件》(1999年版)通用条款，因工程量变更可以调整合同规定费率的必要条件是( )。
A.实际分项工程量变化大于15%
B.该分项工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%
C.工程量的变更直接导致了该部分过程每单位工程费用的变动超过了2%
D.该部分工程量变更导致直接费受到损失
【答案】B
【解析】因工程量变更可以调整合同规定费率或价格的条件包括：
1)该部分工程实际测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10%;
2)该部分工程工程量的变更与相对应费率的乘积超过了中标金额的0.01%;
3)由于工程量的变更直接造成该部分工程每单位工程量费用的变动超过1%;
4)该部分工程不是合同中规定的“固定费率项目”。
【考点】国际工程合同价款的调整。
69.关于建设项目竣工验收，下列说法正确的是( )。
A.中间验收是指单位工程验收
B.单位工程验收由业主组织
C.工程整体验收也称交工验收
D.交工验收由项目主管部门或地方政府部门组织验收
【答案】A
【解析】B错误，单位工程验收由监理单位组织;C错误，工程整体验收也称动用验收;交工验收由业主组织。
【考点】工程竣工验收的方式。
70.竣工决算文件中，主要反映竣工工程建设成果和经验，全面考核分析工程投资造价的书面总结文件是( )。
A.竣工财务决算说明书
B.竣工财务决算报表
C.工程竣工造价对比分析
D.工程竣工验收报告
【答案】A
【解析】竣工财务决算说明书主要反映竣工工程建设成果和经验，是对竣工决算报表进行分析和补充说明的文件，是全面考核分析工程投资与造价的书面总结，是竣工决算报告的重要组成部分。
【考点】竣工决算的内容。
71.某工业项目及其中Ⅰ车间的有关建设费用如下表所示，则Ⅰ车间应分摊的生产工艺设计费应为( )万元。
A.112.0
B.137.1
C.160.0
D.186.7
【答案】C
【解析】生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。800÷2000×400=160
【考点】新增固定资产价值的确定。
72.关于缺陷责任期，下列说法正确的是( )。
A.缺陷责任期是指在正常使用条件下建设工程的最低保修期
B.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
C.缺陷责任期的期限按照《建设工程质量管理条例》的规定计取
D.屋面防水工程的渗漏缺陷责任期为5年
【答案】B
【解析】缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承包双方在合同中约定。
【考点】缺陷责任期的有关规定。
相关阅读：
- 还没有人评论，欢迎说说您的想法！
